合同编号。家庭居室装饰装修。
工程施工合同(**模式)
工程地址。工程造价。
发包方(甲方。
承包方(乙方):河南新思路装饰工程****。
河南省建设厅监制。
家庭居室装饰装修工程施工合同(**模式)
甲方(业主):
乙方(承包方): 河南新思路装饰工程****。
按照《中华人民共和国合同法》和《河南省建筑市场管理条例》的规定,结合家庭装饰工程交易规则及本工程具体情况,双方达成如下协议:
一、 合同主要内容:
1、 甲方将自己位于区(县小区(街道)__楼___门___号___室___厅住宅的室内装饰工程,采用系列**模式计价、非标准工程采用分项计价交给乙方承做。
2、 施工内容(详见合同附件)
3、 工程总造价(大写详见合同附件)
其中设计费(大写。
4、 工期___天,自___年___月___日起至___年___月___日止。
5、 工程付款方式列下表:
注:(1)第一次交款在签定合同当日交乙方财务部;
(2)第二次交款在接到乙方财务部交款通知后二日内交乙方财务部;
(3)第二次付款时应向乙方补齐中期发生的增减项目的费用(包含主材);
(4)甲方付款的凭证以盖有乙方(专用章)的收据为依据。
6、 工程保修期:贰年。
7、 甲方指定作为代表,负责工地具体事宜。
乙方指定作为代表,负责工地具体事宜。
8、 工程内容详见施工图纸及工程项目预算书,并以预算书为准。
9、 工艺做法按照国家工艺质量标准规范执行。
二、 合同细节说明:
1、甲方工作:
1) 开工前,甲方全部腾或部分腾出房屋,清除影响施工的障碍物,对只能部分腾出房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施,并与乙方签定协议。向乙方提供施工所需的水、电及设施,并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续并承担,办理验收、变更、登记手续。
甲方其他家庭成员对工程及乙方的意见均需通过甲方代表与乙方接触。
2) 负责协调邻里关系,保证乙方施工时间。
3) 如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续。
4) 协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作,并承担相应费用。
2、 乙方工作:
1) 组织施工图交底,拟定施工方案和进度计划,必要时与甲方审定并签字认可。
2) 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定,严格按照图纸或工艺说明进行施工,做好各项质量检查记录。参加阶段验收,编制工程结算。
3) 遵守国家或地方**及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保护工作,处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位(住户)的关系。
4) 施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
5) 工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的门、窗、燃气表等基本设施和工程成品进行保护。
6) 施工垃圾乙方负责清理到小区内甲方指定的地点。
3、 工期:
1) 甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,支付乙方赶工费并签订工期变更协议。
2) 因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延,对乙方造成误工的,应付误工费。
3) 因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。
4) 工程由于乙方施工或提供的主材原因导致工程延期时,按照主合同规定,每延期1日,按照主合同总价款的万分之二承担违约责任。延期违约责任在工程全部验收完毕后执行。
4、工程质量及验收:
1)工程以施工图纸、工艺说明、设计变更的内容为依据,以《河南省家庭居室装饰装修施工工艺及验收标准(yjg32-97)》为质量评定合格标准。
2)甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收,乙方可自行验收或停工等待,甲方应予以认可。如乙方选择停工等待,由此造成的损失及工期顺延的后果均由甲方承担。
若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验。若复验合格,甲方应承担复验费用,由此造成停工,工期顺延;若复验不合格,其复验及返工费用由乙方承担,但工期也予顺延。
3)由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其费用由甲方承担,工期顺延,为保证施工工程质量,乙方要求本工程墙体、顶面原粉刷层应符合相关国家施工标准的要求,如甲方对此有异议,因原粉刷层不符合相关国家施工标准的要求导致工程出现问题,不属于装修质量问题,由甲方自行解决。
(4)安装开关面板前二日内进行工程竣工验收,乙方向甲方递交竣工验收单,甲方收到后二日内进行验收,逾期不验,责任由甲方承担,并应于期满当日向乙方支付工程余款,否则每超过一天向乙方支付未付款项3%的违约金。
5) 甲方未经验收搬进家具或入住,视为本工程验收合格。
6) 双方因工程质量发生争议,委托“河南省建筑装饰装修质量监督检验站”进行鉴定,鉴定费用双方各预付一半。若鉴定结果为质量合格,则鉴定费由甲方承担;质量不合格,由乙方承担,并负责返修(基本合格视同合格,鉴定时间不计合同工期)。
5、变更:如在工程施工过程中甲方提出设计修改意见及增减工程项目时,须提前与乙方代表联系,在变更单上签字后方可进行该项目施工。对已经实际施工的项目进行变更的,则该部分发生费用由甲方承担。
凡私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果由甲方自负。变更减项时,减项工程项目总额不得超过工程总**的5%,甲方无故拒绝在变更单上签字的,乙方仍按原设计及原合同施工。凡增减项目引发的造价变动,在中期付款时全额补交或扣减,中期之后发生的变更,双方应随时结算。
6、结算:装饰工程部分按照工程预算单按实结算。工程竣工验收合格后7日内办理结算并结清尾款。
7、材料**:
1)本工程甲方负责采购**的材料、设备,乙方应提供材料设备表,甲方应按时提供符合设计要求的合格产品,并应按时**到现场。由甲方**的材料、设备发生了质量问题或规格差异,对工程造成损失,责任由甲方承担。
2)凡由乙方采购的主要材料、设备必须在材料设备表中注明品牌、规格或质量标准,并经甲方签字认可,如与材料设备表不符,应禁止使用,若已使用,对工程造成的损失由乙方负责。
8、安全施工:
乙方在施工期内应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安装操作规范》。
9、奖励和违约责任:
1)由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方负责补偿乙方停工、误工所造成的损失,每停工或误工一天,甲方支付乙方工程总价款的万分之二;甲方不按合同的约定拨付款,每拖延一天,按工程总价款的万分之二支付滞纳金。
2)由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方付款总额的万分之二的违约金。甲方要求提前竣工,除支付赶工费外,每提前一天,甲方支付乙方万分之二作为奖励。
3)甲方未办理任何手续,擅自同意拆改原有建筑结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由甲方负责并承担责任。
4)未经甲方同意,乙方擅自拆改原有建筑结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担损失。
5)未办理任何手续,甲方提前使用或擅自动用房屋及相关设施,造成损失由甲方负责。
6)任何一方欲终止本合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,签订终止合同协议;任何一方未经对方同意擅自解除合同,应按合同总金额的10%向对方支付违约金。
10、争议或纠纷处理;
1)本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
2)当事人不愿通过协商、调解解决或协商、调解不成时,向金水区人民法院起诉。
三、 其他约定:
1、甲、乙双方之间一切约定需签定书面协议,所有口头承诺无效。
2、甲、乙双方均有责任核实工程项目及工程量。乙方为甲方施工的工程项目以预算书文字注明的项目为准,工程量按照工程中实际发生量为准(乳胶漆墙面的门、窗口减半计算)。
3、乙方施工人员对甲方现场物品应认真清点及保护,并且双方须签订“物品清单”。签订之后,如发现丢失或损坏均由乙方承担甲方损失,甲方在开工前应将原有的**机等设备拆除(甲方须保证施工用水、用电)。
4、凡在甲方指定材料**商处购买的材料,施工发生质量问题造成的退货、换货,以及因此延误工期,均由甲方承担责任;凡由乙方提供的材料,发生上述问题均由乙方承担责任。
5、本合同履行中凡需甲方签字和验收部分,乙方按合同中的****无法联系上或甲方托故不来的或无正当理由拒不签字,乙方将相关手续留置在施工现场即视为已向甲方送达。
6、合同签订后,因甲方原因造成工程减项的,乙方对甲方收取减项部分10%的减项管理费,减项金额超过合同金额的20%,甲方不再享受本合同规定或预算中给予的优惠。
7、根据有关规定乙方无权移动或改造煤气管线、天然气管线及暖气管道。甲方若需改动上述管线,须出示有关部门的批准文件,并与乙方签定“施工责任保证书”,且改造验收后,乙方只负责合同保修的维修责任,不负责其它赔偿责任。
8、由于各个物业小区收费标准不统一,乙方只承担出入证工本费,其它费用如物业押金、物业管理费及电梯费等由甲方支付。
9、甲方应配合乙方进行分阶段验收(根据工程变更、工程增减及水、电工程量的核实),甲方不得以任何理由拒绝参加中期验收结算,若甲方接到通知后,未按时参加验收,乙方有权停工等待,由此给乙方造成的工期延误及其它损失均由甲方承担。
10、乙方在收到甲方结算单及竣工验收单后填写工程保修单,办理工程移交手续(未出现在预算书及变更单上的项目,乙方不予保修及承担任何责任),甲方未按合同约定支付工程变更款(增减项款);视为自动放弃保修及维修的权利,且乙方保留相关权利。
施工总承包模式下合同管理初探
摘要公路工程施工总承包存在两个合同关系 与业主的合同关系和与承包人的合同关系。总承包作为施工管理的主体,要对工程全过程和对承包人进行管理。本文结合京珠高速公路粤境南段的项目管理经验,就公路工程施工总承包模式下的合同管理做了初步 关键词公路施工承包合同管理。总承包单位是我国社会主义市场经济条件下自主经...
合同模式解释
预算人员看完这张表不知有什么感想,是不是觉得招标阶段的工作是如此轻松,不用核量,不用看厚厚的招标文件,不用市场询价,不用 几乎就无事可做了,综合费率老板拍脑门制定就可以了。如果真的这样轻松,老板又快被预算人员插上草标出卖了,这阶段预算人员要做什么,虽然工作不象固定包干合同投标那样繁重,但以下工作必须...
承包水田合同 模式
承包合同书。发包方 下称甲方 承包方 男,年月日出生,现住广东省,身份证号码 442829195908240411。下称乙方 为了发展农村经济,搞好三高农业,促进经济发展,经甲乙双方充分协商,一致愿意达成承包水田合同如下 一 甲方经过集体经济合作社同意,自愿将位于洞心水田共三亩六分发包给乙方种植水果...