工程项目经理部 (简称甲方)
施工班组(简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规,遵循平等自愿、诚实信用原则,经双方协商一致,订立本协议。
1工程概况。
1.1工程名称:
1.2工程地点:
2作业承包范围、内容及方式。
2.1作业承包范围及内容: 按甲方设计施工图纸要求及相关施工验收规范要求进行施工;包括地下室底板、外墙、屋面、厨卫间等防水工程(具体按设计图纸和甲方要求)。
其防水做法按施工图纸。乙方具体施工内容为防水材料的场内外搬运、涂刷、渗漏闭水试验、试验检验、验收等防水施工相关内容。
2.2作业承包方式: 包工包料(含防水施工使用的各种机械、工具及个人劳动保护和安全防护用品),防水材料必须在三个指定品牌之内:三明佳源、广州丽天、厦门圣龙;
3施工期限。
3.1 基本要求:具体开工时间以甲方与建设方签订的《工程合同》日期为准,总工期为 600日历天;其中节点工期:
(1)地下室须在开工之日起的第60日历天内完成招标范围内的全部工程施工至±0.000;±0.000须在300日历天内完成全部主体封顶。
3.2 专项约定: 按照项目部编制的进度计划完成,不得以任何理由推迟;地下室底板防水延误将给与1000元/天的处罚。
4质量要求。
4.1基本要求:以设计图纸为依据,严格按甲方技术交底、工序操作规程及施工规范施工,达国家《建设工程施工质量验收统一标准》,分项工程质量验收合格率100%,并一次验收通过,质量等级经监理、业主和质量监督部门认定合格标准。
若达不到质量要求应及时进行返工,造成返工损失由乙方承担,同时造成甲方的材料损失及工期延误等全部损失由乙方负责赔偿(工期损失按甲方与建设单位签订的施工合同所规定的金额赔偿);
4.2专项约定: (1)防水卷材验收必须一次性能通过,如果因为材料及施工工艺问题不能通过验收,乙方必须及时整改、沟通,若延误工期将给予1000元/天;(2)若质量达不到优良标准,则工程实体按单价扣5%。
(3)厨卫间(含管道管道根部及四周反梁接头)、屋面、顶板、地下室外墙不得出现渗漏,如出现渗漏处理费用由乙方负责;如果不处理将给与扣除5%的单价结算;
5合同价款及结算办法。
5.1本协议单价:
mm厚双面自粘型防水卷材21元/m2;
5.2结算办法: 原材料、试验送检、施工、养护、验收等费用;工程量按防水层实际面积计算(附加层不另外计算),材料损耗由乙方负责,总造价按结算工程量乘以单价计取。
如果铺贴防水卷材的水泥由我甲方提供,结算时单价扣除1元/m2;
6工程款支付。
6.1基本要求:按阶段性工程施工完毕后支付工程价款的80%;分为地下室底板、外墙、顶板、屋面、厨卫间防水,且工程量需要栋号长核对后支付工程款;全部工程施工完毕经竣工验收合格后支付至95%;保修期满无工程防水质量问题后付清尾款(不计利息);工程保修期壹年,中途不支付生活费等。
6.2专项约定:甲方对乙方的处罚款每个月从工程款项中扣除,乙方须提供总工程款70%的增值税专用发票;工程量决算时,乙方应该提供工程量决算清单;提交给甲方核对。
7甲方权利和义务。
7.1对作业工作施工进行质量、工期、安全生产、文明施工的监控、检查。
7.2按本合同约定的付款条件和办法付款。
7.3统一现场协调、管理,为需要穿插进行的作业工程提供必要的施工环境和时间。
7.4甲方提供水源、电源、场内指定所需材料堆放和加工场所。
7.5甲方提供组织设计中垂直运输条件。
7.6甲方不提供乙方施工人员住宿和食堂寄膳生活条件(开办食堂及生活等费用由乙方自负)。
8、乙方权利和义务。
8.1了解建设单位与甲方签订的施工合同,履行施工合同中与作业工作有关的甲方的所有责任义务。
8.2提供完全满足本协议作业承包内容需要的管理、技术、劳务、机具、设备、材料等资源。
8.3严格按照施工图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工作业,确保工程质量达到约定标准。
8.4根据甲方的计划要求,合理组织,科学安排,保证工期进度要求。
8.5满足甲方对安全生产、文明施工的要求。
8.6遵循甲方各项管理制度,服从甲方的监督、检查、管理。
8.7做好施工现场周围建筑物和已完工程的成品保护。
8.8不得以甲方名义和第三方签订合同,不得将其作业的工程内容进行分包或转包。
8.9防水材料品牌厚度必须能达到合同要求,若达不到将给与扣除单价的10%作为结算单价。
9安全文明施工和环境保护。
9.1、 乙方应严格执行安全生产管理条例,无条件接受公司**教育,承包负责人(班长)负责对本班组施工人员的岗前教育、交底和正常施工检查与督促,由乙方违规造成的安全事故,一切责任由乙方自负;发生的安全事故其经济责任按以下比例进行承担;
1)医疗赔偿费用开支在叁万元以下的(含叁万元)由乙方(施工班组)承担;
2)医疗赔偿费用开支在叁万元以上部分由乙方与甲方共同承担各一半。
9.2、乙方遵守甲方及****生产有关的规定,采取规范、严格的安全防护措施,保证施工作业安全。
9.3、乙方进场人员必须学习有关安全生产规范,经过安全生产教育并考试合格登记后,由项目部发给工作卡方可进场参加施工作业,凡承担特殊工种作业的劳务工必须持有特殊工种上岗证,否则不得进场。
9.4乙方应服从甲方及上级有关部门的安全生产、环境、职业健康督促检查,对有关隐患服从指导及时整改。乙方人员在施工过程中如违章发生工伤事故,乙方自行承担一切责任和经济赔偿,并按规定承担相应的罚款。
9.5乙方进入工地施工作业人员必须持有三证:身份证、暂住证、计划生育证,不得容留犯罪人员进驻工地,若发生此现象,一切后果由乙方自行负责。
9.6现场施工中乙方应遵守文明施工要求,加强班组成员的道德素质教育,及时做好施工现场落手清工作,不得随意乱丢建筑垃圾,不得在建筑物内大小便,每发现一处,罚款伍佰元,由所有施工班组共同承担。
9.7乙方必须遵守甲方现场管理的各项规章制度,所有人员进入工地必须配戴安全帽及配戴胸卡上岗,乙方自行提供合格的安全帽给班组成员。
9.8如因乙方作业承包期间发生安全事故或克扣工资等,而被相关单位或部门以判决书、裁定书、仲裁决定书等方式判令由甲方承担责任的,甲方均有权向乙方追偿,乙方应无条件赔偿。
9.9乙方应文明施工作业,保证施工现场整洁有序,符合甲方的文明施工规定和要求,维护甲方良好的企业形象,并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。
9.10乙方应遵守地方**和有关部门对环境的管理规定,采取一切适当的措施,保护现场内外环境,限制由施工作业引起的噪音或其他污染,避免对公众和第三方财产造成损失和妨碍。
10违约及奖罚。
10.1甲方制定和安排施工作业进度计划,下达给乙方的生产任务,乙方须配足劳力按时完成,不得以任何理由拖延影响工期。若未能保质按时完成,造成该工序工期延误则每天给予罚款 1000 元。
10.2乙方应做到工完场清,如不及时清理,甲方可以派人清理,其费用全部由乙方无条件负责承担。并按每次罚款1000元。
10.3乙方与甲方签订本协议的责任人,即为项目部下属机构责任人员,不得以任何借口私自离开岗位。如需要离开岗位应向项目部请假,并征得同意方可离开;并做到有事请假,在岗期间必须准时上岗;如私自离开岗位未经项目部同意,每人次罚款200元。
10.4累计发生的两次质量事故、安全事故、违法违规和未按时完成施工作业任务,将视乙方为未履行协议条款,甲方有权提出辞退,所有责任由乙方承担,同时暂扣乙方20%的工程款项用于弥补因事故或延期造成甲方的损失,乙方不得有任何异议。
10.5本工程严禁乙方转包他人施工作业,否则,甲方有权单方终止合同,并直接辞退乙方,所有责任由乙方承担;同时追究乙方的违约责任,其预留工程量按70%结算。
10.6乙方在施工作业中,应严格按甲方工期要求按时完成施工作业内容,每个作业面或作业周期均应按工期要求完成,若延误按每半天罚款元以此类推累加处罚。
10.7乙方在施工中应严把工程质量关,如果工程质量达不到要求,应无条件返修至合格以上,并对所造成甲方材料浪费进行赔偿,工期延误按按约定进行处罚。
10.8乙方必须参加由甲方组织的工程例会,迟到一次罚款200元,缺席一次罚款500元。
11工人工资特别约定。
11.1乙方应严格按照《劳动法》和***关于妥当解决农民工工资问题的文件精神发放工人工资,不得拖欠;否则,一切后果由乙方自行负责(包括法律和经济责任)。
11.2乙方必须把所有参加该项目作业的工人名单、身份证复印件、**号码、在工程项目所在地的储蓄户账号、签名样本等,在进场7日内报送一份给甲方。
11.3乙方每月向甲方报送月进度预结任务书时,必须同时报送本月应发放工人工资表、上月已发放工人工资表(第一个月除外);否则,甲方有权扣留乙方报送的月进度预结任务书中的人工费。若乙方报送的本月应发放工人工资表、上月已发放工人工资表有遗漏或虚假,乙方应按遗漏或虚假金额的双倍向甲方支付违约金。
11.4若乙方拖欠工人工资,甲方有权扣留本合同中甲方应付给乙方的款项。当甲方对乙方拖欠工人工资的情况进行核实后,有权根据核实的情况代乙方向工人发放工资**入被拖欠工人的储蓄账号),乙方应无条件确认,并视为甲方向乙方付款。
11.5若甲方代乙方向工人发放工资的额度,超过甲方应向乙方付款的额度,超过部分乙方应当双倍返还给甲方。
11.6若出现乙方拖欠工人工资两次以上的,甲方有权解除本协议,并单方决算乙方所完成的工作量,乙方对甲方单方决算的工作量必须承认(乙方主动参加决算的除外)。因解除合同给甲方造成的损失,由乙方负责赔偿。
施工班组安全协议书施工协议书竖焊班组
施工协议书竖焊班组。施工协议书。施工单位 海南楚湘建设工程 简称甲方 操作班组 竖焊班组 简称乙方 遵照 中华人民共和国经济法 和 建筑安装承包合同条例 的有关规定及我公司的具体要求,拟定工程进行分部分项责任包干,为了更好地明确双方职责,友好合作,确保本工程按期按质安全地完成任务,经双方协商议定如下...
防水安全协议书
关于防水安全的协议书具体内容包含哪些呢?写这样的协议书又有怎样的格式呢?下面给大家带来防水安全协议书范文篇,供大家参考!甲方 荆州市军沙商贸 乙方 荆州市沙市建筑防水装饰工程部。经甲乙双方友好协商,现就乙方承包甲方所属投资广场大厦 卧龙公寓及中餐厅层面和局部防水维修工程事宜达成如下协议 1 工程具体...
2023年施工班组安全协议书
在施工之前,施工组需要和项目部签订安全的协议书,通过协议书保障双方的施工安全和利益,下面是施工班组安全协议书,一起来看看看吧!甲方 乙方 为了进一步明确在施工过程中甲乙双方各自的安全责任,防止工伤事故的发生,遵照 中华人民共和国安全生产法 及上级有关安全生产管理规定,坚持安全第一,预防为主的方针,为...