关于印发《广东省建设工程造价员专业资格考试大纲》(2023年）的通知。
粤建造函[2012]016号。
各市建设工程造价管理站，各有关单位：
为加强我省建设工程造价员专业资格考试管理，保证造价员专业资格考试质量，提高造价员在工程造价行业中的地位，促进我省工程造价行业的科学发展，我站组织制定了《广东省建设工程造价员专业资格考试大纲》(2023年)。现将考试大纲印发给你们，请遵照执行。
各市工程造价管理机构要严格按照考试大纲的要求，认真组织好本地区的造价员专业资格考试及培训工作，做到既要覆盖考试大纲的知识面，又要突出工程造价专业的重点，不得擅自提高或降低考试大纲的范围和标准，确保今年我省造价员专业资格考试工作的顺利完成。
二０一二年二月十三日。
关于征订《建设工程造价专业人员学习培训系列教材》的通知。
粤建造函[2012]012号。
各有关单位：
建设工程造价专业人员学习培训系列教材》近期正式发行，现向省内单位征订，有关事宜如下：
一、教材简介：
建设工程造价专业人员学习培训系列教材》包含基础知识、标准施工合同应用、建筑与装饰工程、市政工程、安装工程等专业知识。按照《广东省建设工程造价员资格考试大纲》的要求，对工程造价管理相关法规与制度、工程合同管理、工程造价管理、工程计价与计价依据、招标与合同款确定、施工阶段工程造价控制与调整、施工结算编制等内容作了详细讲解，对专业知识学习具有较强针对性。本系列教材是广东省建设工程造价员资格考试培训统一教材，也是造价员资格考试应掌握的主要内容。
本系列教材同时可作为工程造价专业人员继续教育学习用书。
二、征订方法：
以各培训机构为单位统一征订。请按征订回执填写后加盖公章反馈我站。
二〇一二年二月九日。
附件：建设工程造价专业人员学习培训系列教材》
征订回执。单位名称（盖章时间： 年月日。
联系人**：
注：请务必在回执中盖单位公章，填写联系人和联系**，确定征订数量和****，并传真至020联系人：吴惠冬、谭丽冰，联系**：020
1.收款单位：广东建价建筑经济技术服务中心。
2.开户银行：中国农业银行广州解放北路支行。
3.银行帐号：44-031301040003282
附件：广东省建设工程。
造价员专业资格考试大纲。
建设工程计价基础知识》
第1章工程造价的基础理论。
1.了解投资的含义、分类、固定资产投资的特点；
2.熟悉我国现行工程造价构成；
3.熟悉工程投资的全过程控制；
4.熟悉建筑产品**市场形成机制、工程成本的主要概念；
5.了解工程造价专业人员及工程造价咨询业及其管理制度。
第2章工程造价计价。
1.掌握工程造价的定额计价原理和方法；
2.熟悉建设工程造价计价方法和特点；
3.熟悉建设工程造价计价依据分类、作用与特点；
4.了解建筑安装工程预算定额、概算定额和投资估算指标的编制原则和方法；
5.熟悉人工、材料、机械台班定额消耗量的确定方法及其单价的组成和编制方法；
6.掌握预算定额、概算定额单价的编制方法。
7.掌握工程量清单计价原理和方法；
8.熟悉工程造价信息及其管理。
第3章广东省建设工程计价通则。
1.了解广东省建设工程计价通则的特点；
2.熟悉广东省建设工程计价通则的主要条文；
3.熟悉广东省建设工程计价通则的应用；
4.掌握广东省建设工程计价通则创新要点。
第4章工程招标投标。
1.了解招标投标的概念和制度；
2.熟悉招标投标的程序；
3.了解招标的范围、种类及方式；
4.掌握建设工程招标工程量清单的编制方法；
5.掌握建设工程招标控制价和投标**的编制方法；
6.了解国际工程招标投标的概况及通行做法。
第5章工程合同管理。
1.了解合同法的有关内容；
2.了解建设工程施工合同的概念、作用、订立和主要内容；
3.熟悉建设工程合同类型及其选择方式；
4.了解建设工程施工合同文件的组成，熟悉建设工程施工合同造价相关条款；
5.熟悉建设工程总承包合同及分包合同的订立、履行与变更的基本原则；
6.了解建设工程施工合同争议的解决方法；
7.了解合同管理的主要模式。
第6章工程造价管理法律法规。
1.掌握建筑法；
2.熟悉合同法；
3.掌握招标投标法；
4.了解**法；
5.熟悉建设工程施工发包与承包计价管理办法；
6.熟悉广东省工程造价管理规定；
7.熟悉广东省工程造价管理相关政策文件。
标准施工合同应用》
第1章标准合同导论。
1.了解标准施工合同的起源、制定的背景和思路；
2.掌握制定标准施工合同的依据；
3.熟悉标准施工合同制定原则、特点和创新要点；
4.熟悉合同执业制度、合同法律约束力、合同造价管理、计量与支付程序、合同风险、解决合同争议机制等内容。
第2章通用条款诠释。
1.熟悉合同文件及解释、阅读、理解与接受、工程分包、招标错失的修正、投标文件的完备性、专项批准事件的签认等内容；
2.熟悉现场管理人员任命和更换、造价工程师、指定分包人等内容；
3.了解担保、保险与风险内容；
4.熟悉开工、工期和工期延误、竣工日期，以及提前竣工、误期赔偿等内容；
5.熟悉安全文明施工、材料和工程设备的检验试验、工程变更、竣工验收条件、缺陷责任与质量保修等内容；
6.熟悉造价方面的所有内容；
7.熟悉合同争议、解除与终止内容；
8.掌握缴纳税费、禁止转让和合同备案等内容。
第3章合同应用分析。
1.熟悉协议书应用分析；
2.掌握通用条款应用分析；
3.熟悉专用条款的概况和应用分析；
4.熟悉附件与格式的概况和应用说明。
第4章施工合同管理。
1.熟悉施工合同管理概念、内在关系和主要工作；
2.了解施工合同管理的现状、意义和措施；
3.熟悉**部门的合同管理依据，以及合同备案管理；
4.熟悉发包人的履约管理，以及发包人委托管理；
5.掌握承包人的履约管理和制度管理。
第5章合同前期管理。
1.熟悉合同类型，了解选择合同类型的因素；
2.了解投标文件的分析，熟悉投标施工方案、投标**的分析；
3.了解合同风险概念、种类，熟悉合同风险的防范方法和措施；
4.了解合同谈判的目的、策略与技巧，熟悉合同条款谈判；
5.熟悉合同的分析、审查与订立。
第6章合同履行管理。
1.了解合同履行管理的意义和目标，掌握合同管理与项目管理的关系。
2.熟悉合同管理保证体系和合同监督的措施。
3.了解fidic合同条件下施工期间的合同管理。
第7章风险、索赔和变更管理。
1.掌握施工合同风险处理方法，以及风险管理；
2.熟悉施工合同索赔的法律依据，以及索赔管理；
3.了解工程变更的内容，熟悉工程变更控制和价款确定，以及工程变更管理。
第8章合同终止管理。
1.了解fidic合同条件下竣工期间的合同管理；
2.掌握竣工验收管理，包括竣工验收条件、竣工验收、缺陷责任期、质量保修期管理等；
3.熟悉竣工结算、质量保修金与最终清算管理。
第9章合同争议解决。
1.了解合同争议产生的原因；
2.熟悉争议的暂定原则和程序；
3.熟悉争议的调解原则、机构和程序；
4.熟悉争议的仲裁原则和程序，以及法院的协助和监督；
5.了解人民法院的管辖，熟悉争议的诉讼原则、第一和二审程序，以及强制执行程序。
建筑与装饰工程计价应用》
一、专业基础知识。
1.了解建筑与装饰工程组成及构造；
2.了解建筑与装饰工程常用材料的基本性能及用途；
3.了解建筑与装饰工程常用机械的使用；
4.了解建筑与装饰工程人工的分类及组成；
5.了解建筑与装饰工程施工工序及工程内容；
6.熟悉建筑与装饰工程识图原理与方法；
7.熟悉建筑与装饰工程相关标准规范的基本内容；
8.熟悉广东省建筑与装饰工程综合定额的组成及应用；
9.熟悉工程量清单计价与定额计价的异同。
二、工程计量与计价。
1.熟悉建筑与装饰工程计价依据应用；
2.掌握建筑面积的规定与计算方法；
3.熟悉建筑与装饰工程量清单的内容与格式；
4.掌握建筑与装饰工程分部分项工程量清单的编制；
5.掌握建筑与装饰工程措施项目清单的编制；
6.熟悉建筑与装饰工程其他项目、零星工作项目清单的编制；
7.熟悉建筑与装饰工程定额计量及计价；
8.熟悉计算机在建筑与装饰工程计量与计价中的应用。
三、案例。1.掌握建筑与装饰工程建筑面积计算与审查；
2.熟悉建筑与装饰工程人工、材料、机械台班消耗指标的编制及分析；
3.掌握建筑与装饰工程量清单计价方法，熟悉清单项目综合单价分析；
4.熟悉建筑与装饰工程设计概算、施工图预算、竣工结算的编制和审查；
5.熟悉建筑与装饰工程合同价款确定及调整方法；
6.熟悉建筑与装饰工程变更、签证、索赔、中期支付等工程付款的编制和审查；
7.熟悉建筑与装饰工程造价信息的应用；
8.掌握建筑与装饰工程分部分项工程计量及计价；
9.熟悉建筑与装饰工程措施项目计量及计价；
10.了解建筑与装饰工程其他项目费计算方法。
安装工程计价应用》
一、专业基础知识。
一）安装工程计价概述。
1.了解广东省安装工程计价依据的组成和内容；
2.熟悉安装工程造价的组成；
3.了解工程量清单计价的基本原理与作用；
4.掌握工程量清单编制与计价的方法和步骤；
5.熟悉综合定额的内容和应用；
6.了解材料价差的调整计算和设备与材料的划分。
二）电气设备安装工程。
1.了解电气设备安装工程施工图的组成；
2.了解常用电气图用图形符号和文字符号；
3.熟悉线路及设备的标注符号和标注格式；
4.了解电力系统的构成和发电送变电过程；
5.了解常用变配电设备的作用和型号的表示方法及含义；
6.了解送配电线路的划分和架空线路的组成；
7.熟练掌握电缆线路的敷设方式；
2023年造价员考试大纲
51 可调 合同中对一周内非承包人原因停水 停电 停气造成停工累计超过 c 小时可调整合同价款。a 6 b 12 c 8 d 10 52 不平衡 法又称 b a 先盈后亏法 b 前重后轻法 c 突然降价法 d 增加建议法 53 对施工工期较长，承包方为减少由于通货膨胀引起工程成本增加的风险，应尽可能...
2019江苏造价员考试大纲
江苏省造价员土建工程专业出题要点。第二题 初 中 高级 考查应考者对土建工程计价表中定额子目的套用与换算技能。考点为6 8个定额子目的综合单价换算，土建工程计价表中章节的子目换算 附注说明 章说明或两个定额子目的组合等内容，重点章节可设置为 屋面及保温防水。第三题 初 中 高级 试题内容以措施项目工...
造价员考试大纲 2023年修订
造价员 专业基础知识 岗位知识 和 专业实务 科目考试大纲 2013年修订 专业基础知识 一 常用建筑材料的识别和用途。一 防水和绝热材料。1.防水和绝热材料的基本种类。2.防水和绝热材料的基本用途。二 主要装饰装修材料。1.装饰装修材料的基本种类。2.主要装饰装修材料的基本用途。二 建筑工程识图。...