发布时间：2011-2-18点击：1179
昆山工程造价简讯。
2023年第2期。
总第85期)
主编：昆山市工程造价管理处。
协办：昆山市建筑行业协会2023年2月18日。
一、地方教育附加调整后建设工程费用定额中税金的计算方法。
根据省**“关于调整地方教育附加等**性**有关政策的通知”（苏政发〔2011〕3号），自2023年2月1日起地方教育附加征收标准由实际缴纳“三税”税额的1%提高到2%。江苏省建设工程费用定额中税金的计算如下：
营业税税额=应纳税营业额*适用税率，税率：3%
城市维护建设税=营业税税额*适用税率，税率：市区7%、县镇5%教育费附加=应纳营业税税额*适用税率，税率：3%地方教育费附加=应纳营业税税额*适用税率，税率：2%
计算公式：市区(3%+3%*7%+3%*5%)/3.477%
乡镇(3%+3%*5%+3%*5%)/3.413%
玉山镇及开发区的工程项目执行市区标准；花桥镇、周市镇、张浦镇、陆家镇、巴城镇、千灯镇、淀山湖镇、锦溪镇、周庄镇的工程项目执行乡镇标准。
二、建设工程工期违约金纠纷的举证责任的分配和证明标准。
出处：上海市协力律师事务所。
工程延期是建设工程施工过程中的常见问题，而在实践中当承包人起诉发包人要求支付工程款项时，发包人出于能够减少工程款项的支付金额、拖延工程款项的支付等目的以承包人施工工期逾期为由反诉承包人，而在诉讼过程中，承包人又往往会以工程量增加、设计变更、施工条件不具备、发包人指定分包衔接、不可抗力等作为工期逾期的抗辩事由。那么，在司法实践中对于建设工程工期违约金纠纷的举证责任是如何分配的？承发包双方各自的证明标准又有着什么不同呢？
笔者将通过本文简要阐述，以飨读者。
在司法实践中，就建设工程工期违约金纠纷的举证责任的分配尚没有统一的标准，笔者通过认真研究本所**的诸多涉及建设工程工期逾期的案件，认为发包人只要证明承包人的实际工期超出合同约定的工期即可，而作为承包人而言，其若主张自身不承担工期逾期的违约责任，则必须举证证明自身确有工期顺延的正当理由且工期顺延的天数不少于发包人主张的工期逾期的天数。
谈到举证责任分配，就不得不提到证明标准。何谓证明标准？证明标准是指承担证明责任的人提供证据加以证明所要达到的程度。在建设工程工期违约金纠纷中，承包人的证明标准是比较严格。
的，对于承包人而言，其必须要证明确实存在顺延的事项、实际延误的天数，且在关键线路上有因果关系。这对于通常对于缺乏严格管理制度和能力的承包人而言，在诉讼中其提起的证明工期顺延的证据也往往很难达到如此的证明标准。
下面介绍下本所律师**发包方的一个建设工程工期违约金的案例。
案例】2023年8月18日，原告江苏省某建设集团****向法院提起诉讼称：2023年11月20日，原告中标承建被告上海某房地产开发****的××住宅工程，同日，双方签订《建设工程施工合同》一份。合同签订后，工程于2023年12月1日开工，并于2023年2月28日竣工。
2023年3月5日，原告将全部竣工与结算资料送达被申请人。2023年5月8日，工程结算审核审定造价为1300万元。工程结算审核后，被告陆续支付工程款，至2023年8月17日，尚欠工程款280万元。
被告提出反诉称：按照《中标通知书》及《建设工程施工合同》的约定，工期为280天，但原告在起诉状中自认工程从2023年12月1日开工至2023年2月28日竣工，实际施工工期455天，逾期175天，因此主张按工程结算价每天万分之三的逾期违约金，计682500元。被告向法院提供了开工报告、单位工程竣工验收证明书作为证据。
在庭审过程中，施工单位仅仅举证证明了可能引起工期延误的因素，如设计变更、工程量增加、图纸延误等等，这些因素的确可能引起工期延误，施工单位在庭审中的陈述也可能是事实，但是，施工单位却没有举证证明这些因素确实导致了工期延误及实际延误的天数，未能达到相应的证明标准，理应承担举证不能的责任，。
上述案例很好地支持了笔者就建设工程工期违约金纠纷的举证责任及证明标准的观点，当然，类似的案例不胜枚举。上述案例对于建设工程施工合同的主体发包人和承包人而言都具有借鉴意义。
就发包人而言，当其向承包人主张工期违约金时，只要证明承包人的实际工期超出合同约定的工期即可；而就承包人而言，在施工过程中必须做好工期顺延证据的搜集和整理工作，笔者认为可通过两个途径实现：一是事前防范，如在《建设工程施工合同》专用条款中明确约定因设计变更导致工程量增加后工期顺延的计算方式；二是事中控制，若合同没有明确约定，应及时向发包人提出报告，并争取获得发包人同意顺延工期的签证。
笔者认为工程建设是需要承发包双方共同努力的，是一个互赢的过程，如果承包人提出的工期顺延的签证的确符合合同约定及客观事实的，发包人也不应无故拒绝签字确认，这样有利于工程进度及工程最终的顺利竣工，否则，承包人因此而采取停工等措施，对于双方而言都是有弊无利的。
三、主要建筑材料市场参考价。
发布日期：2023年2月18日。
市场价。材料名称。
八五砖九五砖九五多孔砖石子瓜子片水泥水泥圆木模板材。
型号规格。216*105*43240*115*53240*115*90综合。
序号123456789
单位块块块吨吨吨吨m3m3吨吨吨吨。
10普通钢筋。
11新**钢筋直径32及以下12新**钢筋直径盘螺直径
hrb335综合hrb400综合hrb400综合hrb400综合。
14线材直径黄沙16石灰膏17石灰18二灰结石19粉煤灰20纸巾灰21清道渣22混道渣。
23彩色水泥瓦24砼加气块252627282930
多层板（黑板，周转4次）
q235综合。
吨吨m3吨吨吨m3吨吨张m3
)平方米34元/㎡485.00元/㎡465.00元/㎡450.00元/㎡455.00元/㎡440.00
亚士双面复合御彩石成品板系统x1-fs-ⅱ
x1-fm-ⅱx1-fc-ⅱx1-fs-ⅰx1-fm-ⅰ
商品混凝土市场参考价。
市场价。序号。规格。
c30普通商品砼(泵送)c35普通商品砼(泵送)c40普通商品砼(泵送)c45普通商品砼(泵送)c50普通商品砼(泵送)c55普通商品砼(泵送)c60普通商品砼(泵送)
单位m3m3m3m3m3m3m3
非泵送普通砼细石泵送砼。
在c30普通泵送砼基础上按等级递减10元/立方c30普通砼基础上每立方增加50元。
10抗渗等级p611抗渗等级p812抗渗等级p1213掺防冻剂普通砼14掺早强剂普通砼。
15掺普通膨胀剂普通砼16低于c30普通泵送砼17砂浆。
18水下桩灌注桩每个等级加10元/立方19高层建筑≥16层，每立方米商品砼增加12元。
建筑门窗市场参考价。
注：1.门窗**已包括国产五金配件，玻璃费用及制作安装费用。
2.铝合金门窗型材壁厚1.4mm，门2.0mm；塑钢门窗型材壁厚2.5mm。
序号123456789
门窗品种。型号规格`中空玻璃5+6a+5中空玻璃5+6a+5钢化中空玻璃5+9a+5钢化中空玻璃5+9a+5中空玻璃5+9a+55mm单层玻璃中空玻璃5+9a+55mm单层玻璃中空玻璃5+9a+55mm单层玻璃中空玻璃5+9a+55mm单层玻璃5mm单层玻璃1.4中空玻璃5+9a+5
市场价。1555tt断桥隔热平开门1685tt断桥隔热推拉窗。
2．0中空玻璃5+9a+51.4中空玻璃5+9a+5
平方米909平方米651
管桩市场**（含运费，桩长大于10米）
市场价。桩品种。
规格型号。phc-a300（70）phc- ab 300（70）
phc管桩10m以上桩长。
phc- a 400（90）phc- ab 400（90）phc- a 500（100）phc- ab 500（100）phc- a 600（110）phc- ab 600（110）phc- a 600（130）phc- ab 600（130）
昆山市新型墙体材料市场**信息。
单位元/m元/m元/m元/m元/m元/m元/m元/m元/m元/m
序号123456789
普通混凝土小型空心砌块粉煤灰混凝土小型空心砌块混凝土多孔砖混凝土实心砖。
材料名称。型号规格。
240*115*53 mu15200*95*53 mu15190*90*53 mu15240*115*90 mu10200*95*90 mu10190*90*90 mu10390*190*190 mu7.5390*190*190 mu10390*190*190 mu5240*115*53 mu15
单位块块块块块块。市场价。
立方米265立方米295立方米250块。
10蒸压灰砂砖。
13蒸压灰砂多孔砖14
15蒸压粉煤灰砖161718192021
蒸压加气混凝土砌块蒸压粉煤灰多孔砖。
190*90*53 mu15240*115*90 mu15240*115*115 mu15190*90*90 mu15240*115*53 mu15240*115*90 mu15240*115*115 mu15240*115*190 mu15240*190*90 mu15alc(砂加气块)alc(灰加气块)
康泰牌管材市场参考价。
块块块块块块块块块。
立方米345立方米253
序号。pvc管材pvc管材pvc管材pvc管材pvc管材pp-r冷水管pp-r冷水管pp-r冷水管pp-r冷水管pp-r冷水管pp-r冷水管pp-r冷水管。
材料名称。型号规格。
市政工程主要材料市场参考价。
单位米米米米米米米米米米米米。市场价。
序号123456789
材料名称。砼甲型侧石砼甲型平石砼乙型侧石砼乙型平石砼道板砼道板。
高强度透水型砼路面砖砼条石。
砼丙型边井盖座。型号规格。
厚6cm（普通型）厚8cm（普通型）（进口设备生产）60*25*12.537*2560*60d60125*110*16125*110*16125*110*14125*110*1422*120*1630*120*1770*11*20120*11*20
市场价。单位100m100m100m100mm2m2m2m套套套块块块块块块块块kgttt
10砼雨60盖板盖座11砼污60盖板盖座12砼雨90盖座13砼污90盖座14砼雨90*75盖座15砼污90*75盖座16窨井盖板17窨井盖板18窨井盖板19窨井盖板20铸铁窨井盖座21热石油沥青22沥青砂。
#---100#tt
t含摊铺及15公里运费。
tt100*20*12.5100m
30花岗岩侧石（园弧）31花岗岩平石。
32花岗岩平石（圆弧）33花岗岩侧石。
34花岗岩侧石（园弧）35花岗岩平石。
36花岗岩平石（圆弧）37花岗岩火烧板4cm厚38u-pvc加筋管（定长6米）39u-pvc加筋管（定长6米）40u-pvc加筋管（定长6米）41hdpe双壁波纹管（定长6米）42hdpe双壁波纹管（定长6米）43hdpe双壁波纹管（定长6米）
100m100m100m100m100m100m100mm2
元/米元/米元/米元/米元/米元/米。
昆山工程造价简讯2023年第3期
发布时间 2014 3 2510 41 01点击 49 昆山工程造价简讯。2014年第3期。总第122期 主编 昆山市工程造价管理处。协办 昆山市建筑行业协会2014年3月23日。一 建筑材料市场参考价。市场价。序号12345678910 八五砖九五砖九五多孔砖石子瓜子片。水泥 袋装 水泥 袋装 圆...
工程造价第4讲
公路工程造价的确定与控制精讲班第4讲讲义。3 弹性。3 弹性。弹性是指在外力作用下材料产生变形，外力取消后变形消失，材料能完全恢复原来形状的性质，这种变形属可逆变形，称为弹性变形。式中 e 弹性模量 材料的应力 mpa e 材料的应变。4 塑性。是指在外力作用下材料产生变形，外力取消后保持变形后的形...
2工程造价构成作业
1.下列费用中，不属于工程造价构成的是 a.用于支付项目所需土地而发生的费用。b.用于建设单位自身进行项目管理所支出的费用。c.用于购买安装施工机械所支付的费用。d.用于委托工程勘察设计所支付的费用。2.根据我国现行建设项目投资构成，建设投资中没有包括的费用是 a 工程费用 b 工程建设其他费用 c...